Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II CSK 645/13
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 25 września 2014 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Marian Kocon (przewodniczący)
SSN Zbigniew Kwaśniewski
SSA Barbara Trębska (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa "D." A. K., W. N.
spółki jawnej w Z.
przeciwko Gminie S.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
w Izbie Cywilnej w dniu 25 września 2014 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 10 lipca 2012 r.,
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi
Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o
kosztach postępowania kasacyjnego.
2
UZASADNIENIE
Wyrokiem z dnia 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy w G. oddalił
powództwo „D.” A. K., W. N. spółki jawnej w Z. o zasądzenie od Gminy S. kwoty
76.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 października 2010 r. do dnia zapłaty.
Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia.
Na podstawie umowy z dnia 21 września 2009 r. Gmina S. zleciła W. K.
wykonanie prac polegających na przebudowie pomieszczeń części budynku przy ul.
M. w S. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego określono na kwotę 3.638.881,64 zł
brutto. W dniu 16 czerwca 2010 r. powodowa spółka i W. K. zawarli trzy umowy,
których przedmiotem było wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz montaż
zabudowy barowej, na łączną kwotę 244.769,12 zł. W dniu 19 lipca 2010 r. W. K. i
powódka zawarli umowę przelewu wierzytelności, w której cedent (W. K.)
oświadczył, że przysługiwać mu będą wierzytelności przyszłe w stosunku do
Gminy S. na łączną kwotę 3.638.881,64 zł z tytułu wykonywanych robót
wynikających z zadania inwestycyjnego i przeniósł na cesjonariusza (powódkę)
wierzytelność przyszłą w kwocie 244.769,12 zł. Ustalono, że cesja ta jest
bezzwrotna i wchodzi w życie po wyrażeniu zgody na jej dokonanie przez Gminę S.
Pismem z dnia 29 lipca 2010 r. Burmistrz S. poinformował powódkę, że Gmina
przyjęła do wiadomości umowę przelewu wierzytelności. Ponieważ prace nie
zostały wykonane w terminie, pozwana z dniem 2 września 2010 r. odstąpiła od
umowy w zakresie robót niezrealizowanych, zawartej z W. K., z przyczyn leżących
po jego stronie i poinformowała, że rozliczenie finansowe robót i dostaw będących
przedmiotem zamówienia nastąpi na podstawie sporządzonego przez komisję
inwentaryzacyjną protokołu. W dniu 29 września 2010 r. spisany został protokół
poinwentaryzacyjny, w którym wskazano, że kwota IV płatności według
harmonogramu wynosiła 635.691,76 zł, po inwentaryzacji wartość prac do
wykonania stanowiła kwotę 635.659,73 zł, natomiast wartość prac wykonanych a
niezafakturowanych - kwotę 32,03 zł brutto.
W ocenie Sądu Okręgowego powództwo oparte na podstawie art. 509 k.c.
i art. 6471
k.c. okazało się niezasadne. Sąd uznał umowę cesji za ważną, lecz
stwierdził, że powódka nie stała się wierzycielem pozwanej z uwagi na brak
3
wymagalnego roszczenia W. K. względem Gminy S. Z protokołu
poinwentaryzacyjnego wynika, że wartość niewykonanych prac wynosiła
635.659,73 zł i o taką kwotę wynagrodzenie wykonawcy podlegało obniżeniu. To z
kolei spowodowało obniżenie w takim samym zakresie jego wierzytelności
względem pozwanej. Za wykonane roboty wykonawca otrzymał wynagrodzenie.
Żądanie natomiast zapłaty na podstawie art. 6471
k.c. Sąd oddalił z uwagi
na brak zgody inwestora na powierzenie robót budowlanych podwykonawcy.
Powódka nie wykazała, aby inwestor wiedział o okolicznościach wyznaczających
zakres jego odpowiedzialności za jej wynagrodzenie jako podwykonawcy.
Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2012 r. Sąd Apelacyjny oddalił apelację
powódki od powyższego wyroku. Podzielił stanowisko Sądu pierwszej instancji o
braku wymagalnej wierzytelności W. K. w stosunku do pozwanej, ale odmiennie
ocenił znaczenie okoliczności faktycznych dotyczących tej wierzytelności. Wskazał,
że pozwana zobowiązana była wypłacić W. K. z tytułu wynagrodzenia za
umówione prace kwotę 3.638.881,64 zł, która miała być uiszczona zgodnie z
harmonogramem ustalonym w umowie po zakończeniu określonej części zadania.
W dacie wypłat nie była weryfikowana wartość prac w stosunku do kwot ujętych w
fakturach. Nastąpiło to dopiero w związku z odstąpieniem przez pozwaną od
umowy w zakresie robót niezrealizowanych. W protokole poinwentaryzacyjnym
stwierdzono, że łączna wartość prac pozostających do wykonania wynosi
635.659,73 zł, podczas gdy wynagrodzenie przysługujące wykonawcy w ramach IV
płatności stanowi kwotę o 32.03 zł wyższą, a zatem do zapłaty na rzecz
wykonawcy pozostała wyłącznie kwota 32.03 zł. Jednocześnie niespornym było, że
po III płatności, która najpóźniej miała miejsce 10 maja 2010 r., wykonawca
prowadził dalsze roboty, w tym zrealizował prace wynikające z umów zawartych z
powódką. Pozwana dokonała jednak nadpłaty na rzecz wykonawcy w części
odpowiadającej wartościom robót wykonanych po dacie III płatności i z tego tytułu
przysługiwała jej wierzytelność o zwrot. Gmina wyraziła wolę potrącenia
przysługującej jej wierzytelności z tytułu nadpłaty z wierzytelnością wykonawcy o
zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane po 10 maja 2010 r., w tym o zapłatę
kwoty 244.769,12 zł będącej przedmiotem cesji, czemu dała wyraz w protokole
poinwentaryzacyjnym. W wyniku jej oświadczenia doszło do umorzenia przelanej
4
wierzytelności. Oświadczenie to było skuteczne względem powódki, zgodnie z art.
513 § 1 k.c., a tym samym wniosek Sądu Okręgowego o braku wierzytelności
zbywcy względem Gminy był trafny. Sąd Apelacyjny podzielił też stanowisko Sądu
pierwszej instancji, iż powódka nie wykazała przesłanek odpowiedzialności
solidarnej Gminy S. za zobowiązania wykonawcy względem powódki wynikające z
umów zawartych w dniu 16 czerwca 2010 r. na podstawie art. 6471
§ 2 i 5 k.c.
Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 14 lutego 2013 r., po rozpoznaniu skargi
kasacyjnej powódki, uchylił powyższy wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał
sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach
postępowania kasacyjnego. Sąd Najwyższy wskazał, że przyjmując nieistnienie
dochodzonej wierzytelności z powodu jej potracenia z wierzytelnością wzajemną
pozwanej z tytułu nadpłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, Sąd odwoławczy
nie wskazał wyraźnie podstawy faktycznej zawierającej ustalenia niezbędne do
oceny zasadności przyjętego potracenia, w tym przede wszystkim okoliczności
dotyczących istnienia wierzytelności wzajemnej pozwanej, jej wysokości
i wymagalności. Nie wiadomo też, dlaczego Sąd Apelacyjny przyjął
kwestionowane przez skarżącą potracenie, skoro sama pozwana nie twierdziła, że
potrącenia takiego dokonała. Odnośnie do zarzutów naruszenia art. 410 k.c. i art.
455 k.c. zmierzających do zakwestionowania wymagalności wierzytelności z tytułu
nadpłaty wynagrodzenia, Sąd Najwyższy przywołał uchwałę Sądu Najwyższego
z dnia 26 listopada 2009 r. (III CZP 102/09), a co do oceny możliwości powstania
wymagalnej wierzytelności z tytułu nadpłaty wynagrodzenia w wypadku odbioru
częściowego i zapłaty części wynagrodzenia, wskazał na rozważania zawarte
w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r. (III CSK 366/06).
Po ponownym rozpoznaniu apelacji powódki, Sąd Apelacyjny wyrokiem z
dnia 10 lipca 2013 r. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego i uwzględniając
powództwo zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę dochodzoną pozwem.
Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne Sądu pierwszej instancji, jednakże
przyjął, że nie uzasadniają one twierdzenia, że wierzytelność powódki nie istnieje.
Wskazał, że przedmiotem przelewu była wierzytelność przyszła o wynagrodzenie
przewidziane dla wykonawcy umową z dnia 21 września 2009 r. nr 259/2009 przed
jej wykonaniem, tj. przed dostarczeniem wszystkich mebli, zgodnie z umowami
5
zawartymi z powódką z 16 czerwca 2010 r. Nie był sporny fakt, że płatność z tytułu
realizacji umowy nr 259/2009 miała następować w transzach określonych w jej § 6,
zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót - do łącznej kwoty 3.638.881,64 zł
brutto. Pozwana zapłaciła W. K. do dnia 10 maja 2010 r. włącznie, trzy transze za
wykonane roboty. Po tej dacie dalsza zapłata na rzecz wykonawcy nie nastąpiła,
chociaż prace były nadal realizowane, w tym dostarczane były meble. Po
odstąpieniu przez pozwaną od umowy, w dniu 29 września 2010 r. doszło do
spisania protokołu z przejęcia niezakończonego zadania inwestycyjnego, w
którym wskazano, że wartość wykonanych robót na dzień ich przerwania wynosiła:
roboty zafakturowane ogółem 2.461.631,05 zł netto co stanowi 83% płatności w
stosunku do kwoty ogółem netto wartości zamówienia. W dniach od 2 do 29
września 2010 r. dokonano natomiast spisu z natury, a następnie 29 września
2010 r. sporządzono protokół, w którym m.in. wskazano, że nie dostarczono
wyposażenia na kwotę 411.468,51 zł, a wyposażenie dostarczone wynosi
1.073.787,83 zł, wartość niezakończonych prac budowlanych - 224.091,22 zł, a
wartość wykonanych - 1.929.434,08 zł. Kwota IV płatności wg harmonogramu
wynosiła 635.691,76 zł, a po inwentaryzacji wartość prac do wykonania stanowiła
kwotę 635,659,73 zł brutto. Wartość prac niezafakturowanych opiewała zatem na
32,03 zł brutto. W tej sytuacji za słuszny uznał Sąd Apelacyjny zarzut, że pozwana
nie wykazała, by wobec powódki nie istniała wymagalna wierzytelność zgodnie z
umową cesji. Wskazał, że zarówno protokół przejęcia niezakończonego zadania
inwestycyjnego, jak i protokół poinwentaryzacyjny jest jedynie stwierdzeniem
pewnych faktów, opisanych tymi protokołami i nie można ich uznać za rozliczenie
inwestycji, a tym bardziej, jako złożenie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności
pozwanego z wierzytelnością powódki. Zdaniem Sądu Apelacyjnego po
zakończeniu prac przez W. K., pozwana powinna nie tylko sporządzić protokół
odbioru wraz ze spisem z natury, ale i rozliczyć tę inwestycję zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Powołał się w tym zakresie na wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2006 r. (III CSK 366/06, niepubl.), zgodnie
z którym odbiór częściowy i zapłata części wynagrodzenia za roboty budowlane
nie rozlicza stron umowy tej części robót ze skutkiem wygaśnięcia w tej części ich
zobowiązań i nie pozbawia możliwości całościowego rozliczenia robót po oddaniu
6
całości obiektu przez wykonawcę i przyjęciu przez inwestora. Końcowe
(po wykonaniu częściowym i etapowym) rozliczenie robót budowlanych może
obejmować już odebrane i rozliczone prace, a inwestor oraz wykonawca mogą
przy tym rozliczeniu korygować swoje stanowisko co do już dokonanych rozliczeń
częściowych.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego pozwana nie przedstawiła takiego rozliczenia.
Powinna w nim natomiast uwzględnić również prace wykonywane przez W. K. po
10 maja 2010 r., tj. po dacie ostatniej zapłaty, w tym w zakresie dostarczonych
przez powódkę mebli i dokonać weryfikacji wcześniejszych rozliczeń. Jeżeli
powstałaby nadpłata wynagrodzenia, pozwana powinna wezwać wykonawcę o jej
zwrot, zgodnie z przepisami art. 410 k.c. i 455 k.c. Skoro zaś takiego rozliczenia
nie dokonała, jej twierdzenia, że powódce nie przysługuje w stosunku do niej
wierzytelność w kwocie dochodzonej pozwem, nie znajduje uzasadnienia.
Pozwana nigdy też nie twierdziła, aby dokonała potracenia swojej wierzytelności z
wierzytelnością powódki. W tej sytuacji, w ocenie Sądu Apelacyjnego, skoro
zgodnie z umową nr 259/2009 zawartą pomiędzy W. K. a pozwaną, co do której
powódka nabyła wobec pozwanej wierzytelność do kwoty 244.769,12 zł, powódka
dostarczyła po dacie cesji meble co najmniej w kwocie dochodzonej pozwem, a
pozwana nie przedstawiła do potracenia własnej wierzytelności do tej kwoty, to
roszczenie powódki jest zasadne. Z powyższych względów, Sąd Apelacyjny, w
oparciu o art. 386 § 1 k.p.c., zmienił zaskarżony wyrok i uwzględnił powództwo w
całości. Dalej idący zarzut apelacji dotyczący naruszenia art. 6471
k.c., uznał za
bezzasadny, podzielając w tym zakresie stanowisko Sądu pierwszej instancji.
W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku, opartej na pierwszej
podstawie z art. 3983
§ 1 pkt 1 k.p.c., pozwana zarzuciła naruszenie przepisów
prawa materialnego, a to: art. 509 § 1 k.c. przez jego błędną wykładnię
i stwierdzenie, że przedmiotem umowy cesji pomiędzy wykonawcą a powodem
była wierzytelność jaka przysługiwała wykonawcy względem pozwanego za
dostarczenie mebli zgodnie z umowami z 16 lipca 2010 roku, podczas gdy umowa
cesji obejmowała wszelkie wierzytelności przyszłe wykonawcy względem
pozwanego wynikające z umowy nr 259/2009; art. 509 § 1 k.c. w związku z art. 353
§ 1 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, że
7
wierzytelność przyszła będąca przedmiotem cesji powstała z chwilą zawarcia
umowy cesji, a w konsekwencji uznanie, iż wierzytelność powoda względem
pozwanego istnieje; art. 513 § 1 k.c. przez jego niezastosowanie polegające na
nieuwzględnieniu zarzutów pozwanego jakie mu przysługiwały wobec powoda jako
nabywcy wierzytelności, a jakie mu przysługiwały wobec zbywcy, art. 410 k.c. i 455
k.c. przez ich niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że pozwana nie rozliczyła
inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W konkluzji wniosła skarżąca o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości
i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i
rozstrzygnięcia o kosztach postępowania, ewentualnie o uchylenie wyroku i jego
zmianę przez oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz
pozwanej kosztów procesu za obie instancje i za postępowanie kasacyjne.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje.
Przy niespornej podstawie faktycznej rozstrzygnięcia, którą także Sąd
Najwyższy jest związany (art. 39813
§ 2 k.p.c.) nie budziło wątpliwości, że
przedmiotem umowy cesji zawartej między powodową spółką a W. K., jest
wierzytelność przyszła cedenta (W. K.) w stosunku do pozwanej Gminy tytułem
wynagrodzenia za wykonanie zadania inwestycyjnego zgodnie z umową z dnia 21
września 2009 r. Tak też zinterpretował umowę przelewu wierzytelności Sąd
Apelacyjny. Niezasadny jest zarzut skarżącej, że Sąd ten przyjął, że wierzytelność
przyszła będąca przedmiotem cesji powstała z chwilą zawarcia tej umowy. Sąd ten
ustalenia takiego nie poczynił, a jedynie błędnie ocenił czynności stron umowy z
dnia 21 września 2009 r. tj. wykonawcy – W. K. i zamawiającego - pozwanej
Gminy, po odstąpieniu od niej przez pozwaną, w aspekcie dokonanych
wzajemnych rozliczeń.
Niesporna wykładnia umowy cesji wierzytelności, przyjęta przez sądy meriti,
jednoznacznie wskazuje, że dotyczy ona przelewu wierzytelności przyszłej,
należnej cedentowi za wykonanie określonego umową zadania inwestycyjnego.
W doktrynie i orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że na podstawie art. 509 § 1 k.c.
możliwe jest przeniesienie także takiej, tj. przyszłej wierzytelności, z jednym
wszakże zastrzeżeniem, że przelew wierzytelności wywoła skutek rozporządzający
8
dopiero z chwilą powstania po stronie cedenta wymagalnej wierzytelności. Innymi
słowy pełny skutek przelewu wierzytelności przyszłej, łączyć należy dopiero
z chwilą powstania wierzytelności cedenta, który w dacie dokonywania cesji
rozporządził jedynie nieistniejącym jeszcze prawem, bo wierzytelnością przyszłą
(por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 września 1997 r., III CZP 45/97, OSNC
1998, nr 2, poz. 22, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r., III CKN
346/01, niepubl.).
W orzecznictwie trafnie dopuszczono możliwość zastosowania art. 510 § 1
k.c. do umów zobowiązujących do przeniesienia wierzytelności przyszłych. Chodzi
tu zwłaszcza o takie wierzytelności przyszłe, które będzie można ustalić w chwili
ich powstania. Umowa o cesję zawarta w sprawie niniejszej miała charakter
definitywny i wywierała skutek rozporządzający (art. 510 § 1 k.c.). Wystąpiły
bowiem wszystkie niezbędne elementy pozwalające dookreślić wierzytelność
przyszłą (określenie umowy inwestycyjnej jako źródła powstania wierzytelności,
wskazanie stron tej umowy, wskazanie maksymalnej wysokości wierzytelności).
Pełny skutek tej umowy łączyć należy z powstaniem wierzytelności w niej
określonej, tj. wierzytelności na rzecz cedenta rozporządzającego prawem
przyszłym. Nie ulega kwestii, że gdyby W. K. (cedent) wykonał umowę z dnia 21
września 2009 r., powstałaby po jego stronie wobec Gminy wierzytelność o zapłatę
umówionego wynagrodzenia. Ponieważ jednak wykonawca nie wykonał umowy w
całości, z którego to powodu pozwana odstąpiła od niej w zakresie
niezrealizowanych robót, istota sporu w niniejszej sprawie sprowadzała się do
zagadnienia, czy na dzień odstąpienia przez pozwaną od umowy z dnia 21
września 2009 r. zawartej z W. K. jako wykonawcą zadania inwestycyjnego,
posiadał on w stosunku do pozwanej wierzytelność z tytułu zrealizowanych, a nie
zapłaconych prac czy dostaw. Tylko bowiem w przypadku, gdyby pozwana nie
zapłaciła mu za wszystkie wykonane roboty i dostawy, od których nie odstąpiła, a
zatem gdyby była jego dłużnikiem i to co najmniej w kwocie dochodzonej w
niniejszym sporze, na powodową spółkę zgodnie z umową cesji zawartą z W. K.,
przeszłaby wierzytelność w stosunku do pozwanej Gminy, co uzasadniałoby
powództwo. Na powódce zatem, zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu (art. 6 k.c.)
spoczywał obowiązek dowiedzenia, że W. K. taka wierzytelność przysługiwała.
9
Sąd drugiej instancji uznał, że powódka okoliczność tę wykazała, gdyż pozwana
Gmina nie dokonała rozliczenia inwestycji zrealizowanej przez W. K. zgodnie z
przepisami prawa, nie sporządziła protokołu odbioru, który powinien uwzględniać
także prace wykonane przez W. K. po 10 maja 2010 r., czyli po dacie ostatniej
zapłaty oraz weryfikować dokonane już wcześniej rozliczenia. Skoro zaś według
Sądu pozwana takiego rozliczenia nie sporządziła, a nie stanowią go protokoły z
29 września 2010 r., to nie wykazała, aby powódce nie przysługiwała wierzytelność
za dostarczone przez nią po 10 maja 2010 r. meble.
Powyższe stanowisko zasadnie zostało zakwestionowane przez skarżącą,
która nie zgodziła się oceną prawną dokonaną przez Sąd drugiej instancji. Motywy
skarżonego wyroku wskazują, że Sąd ten błędnie zinterpretował wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie III CSK 366/06, do którego
odsyłał Sąd Najwyższy w niniejszy sprawie. Dotyczy on sposobu rozliczenia stron
umowy o roboty budowlane w sytuacji, gdy w toku realizacji umowy następował
odbiór częściowy i zapłata części wynagrodzenia zgodnie z art. 654 k.c. Sąd
Najwyższy wyraził w nim pogląd, że odbiór częściowy i zapłata części
wynagrodzenia za roboty budowlane nie rozlicza stron umowy ze skutkiem
wygaśnięcia w tej części ich zobowiązań i nie pozbawia możliwości całościowego
rozliczenia robót po oddaniu całości obiektu przez wykonawcę i odebraniu go przez
inwestora. Przyjęcie w umowie określonego w art. 654 k.c. sposobu częściowego
rozliczenia robót nie powoduje zmiany zobowiązań stron tej umowy, przedmiotem
zobowiązania wykonawcy jest nadal oddanie całości obiektu, a nie jego
poszczególnych części. Natomiast przedmiotem zobowiązania inwestora jest
odebranie całego obiektu, jego całościowe rozliczenie i zapłata całego
umówionego wynagrodzenia. Końcowe (po wykonaniu częściowym i etapowym)
rozliczenie robót budowlanych może obejmować już odebrane i rozliczone prace,
a inwestor oraz wykonawca mogą przy tym rozliczeniu korygować swoje
stanowisko co do już dokonanych rozliczeń częściowych (por. także wyroki Sądu
Najwyższego: z dnia 16 maja 2013 r., V CSK 260/12, niepubl., z dnia 4 września
2002 r., I CK 1/02, niepubl.).
Sąd Apelacyjny zarzucił pozwanej Gminie, że nie dokonała końcowego
rozliczenia po odebraniu robót wykonanych przez W. K., a w wyniku częściowego
10
rozliczenia dokonywanego po zrealizowaniu określonych etapów robót posiadała
nadpłatę, zwrotu której mogła dochodzić na podstawie art. 410 k.c. i art. 455 k.c.,
natomiast winna zapłacić wykonawcy za prace wykonane po dniu ostatniej
płatności, tj. po 10 maja 2010 r., które obejmowały także dostawę przez powodową
spółkę mebli. Tak przyjętej konstrukcji nie sposób zaakceptować z następujących
względów.
Po pierwsze, pomija ona okoliczność, że w sprawie niniejszej nie doszło do
odbioru końcowego robót i ich rozliczenia w rozumieniu art. 647 k.c., gdyż roboty
nie zostały przez wykonawcę ukończone.
Po drugie, nie uwzględnia faktu, że doszło do przejęcia od wykonawcy
niezakończonego zadania inwestycyjnego i że w dniu 2 września 2010 r.
rozpoczęto czynności inwentaryzacyjno - odbiorowe, o czym świadczy
sporządzony na tę okoliczność protokół podpisany przez strony umowy, w tym
przez W. K. jako wykonawcę. Obie zatem strony umowy zgodziły się na rozliczenie
wykonanych przez wykonawcę robót w oparciu o inwentaryzację w drodze spisu z
natury składników majątkowych.
Po trzecie, pomija okoliczność, że strony były zgodne co do stanu
zaawansowania robót i dostaw na dzień odstąpienia od umowy oraz ich wartości
i że protokół poinwentaryzacyjny obejmował rozliczenia także dostawy mebli przez
powodową spółkę w wykonaniu umów jakie zawarła ona z W. K. Zostały one także
uwzględnione i wycenione w spisie z natury.
Jeżeli po dokonaniu spisu z natury i sporządzeniu protokołu
poinwentaryzacyjnego okazało się, że W. K. za wykonanie trzech etapów umowy
otrzymał zawyżone wynagrodzenie, które swą wysokością objęło również roboty i
dostawy zrealizowane w ramach czwartego etapu robót, czyli po dacie płatności za
trzeci etap, to nie sposób zgodzić się z Sądem Apelacyjnym, że owa nadwyżka za
trzeci etap nie podległa uwzględnieniu przy końcowym rozliczeniu zrealizowanego
przez wykonawcę zakresu umowy i to bez potrzeby składania przez inwestora
oświadczenia o potrąceniu swej wierzytelności z tytułu nadpłaty dokonanej za
wcześniejsze etapy robót z wierzytelnością wykonawcy za roboty wykonane po
ostatniej płatności. Jeżeli bowiem całościowe, tj. obejmujące wszystkie etapy
11
realizacji umowy o roboty budowlane, a więc także i te wcześniej odebrane i
zapłacone na podstawie faktur częściowych, rozliczenie wykonanych robót i ich
wartości wskazuje, tak jak w sprawie niniejszej, że wykonawca otrzymał
wynagrodzenie za wykonane roboty, także te w ramach czwartego etapu, to nie
oznacza, że inwestor ma roszczenie o zwrot nadpłaty (za trzeci etap) i nadal jest
dłużnikiem za prace wykonane w ramach czwartego etapu robót. Końcowe
rozliczenie, także w przypadku, gdy nie dotyczy ono zrealizowanego w całości
obiektu budowlanego (prac remontowo - budowlanych), a jedynie w związku
z częściowym odstąpieniem od umowy dotyczy tylko prac już wykonanych,
obejmuje także już odebrane i rozliczone roboty, przy czym inwestor i wykonawca
mogą w ramach tego rozliczenia korygować swoje stanowisko co do już
dokonanych rozliczeń częściowych. Oznacza to, że mogą także zgodnie uznać, że
wykonawca otrzymał już zapłatę za całość wykonanych prac, gdy w wyniku
końcowego rozliczenia okaże się, że wcześniej dokonana zapłata za część
odebranych robót była zbyt wysoka w stosunku do ilości i wartości zrealizowanych
w danych etapie prac i że wysokość otrzymanego już wynagrodzenia za odebrane
częściowo roboty, obejmuje w istocie wszystkie faktycznie wykonane prace
i dostawy. W takim przypadku okaże się, że wykonawcy nie przysługuje
wierzytelność z tytułu wynagrodzenia, bo już je w całości otrzymał.
W rozpoznawanej sprawie wykonawca zgadzając się z treścią protokołu
poinwentaryzacyjnego i podpisując go bez zastrzeżeń przyznał, że jego
wierzytelność wobec pozwanej Gminy z tytułu wynagrodzenia za wykonane na
podstawie umowy z dnia 21 września 2009 r. roboty budowlane wynosi 32,02 zł.
Nie złożył też faktury końcowej, czy chociażby za roboty wykonane w ramach
czwartego etapu.
Nie sposób zgodzić się z Sądem Apelacyjnym, że protokół
poinwentaryzacyjny sporządzony na podstawie spisu z natury i dokonane w nim
rozliczenia odnośnie do zrealizowanej części umowy, zaakceptowany przez obie jej
strony, nie stanowi końcowego rozliczenia umowy o roboty budowlane w części, co
do której nie nastąpiło odstąpienie. Sąd ten odwołuje się do jakiś bliżej
nieokreślonych przepisów dotyczących protokołu odbioru, twierdząc, że
z dokumentów przedstawionych przez pozwaną wynika jedynie wartość prac
12
wykonanych i niewykonanych, a nie zawierają one żadnego oświadczenia
o potrąceniu wierzytelności pozwanej z jakąkolwiek wierzytelnością W. K., czy
powódki. W ocenie Sądu odwoławczego, protokoły zawierają jedynie stwierdzenie
pewnych faktów, ale nie można ich uznać za rozliczenie inwestycji. Stwierdzenie to,
w świetle treści tych dokumentów, a w szczególności protokołu
poinwentaryzacyjnego opartego na dokonanym spisie z natury zawierającym
wykaz i wartość wykonanych robót i dostaw, jest niezrozumiałe. Końcowy protokół
odbioru nie wymaga ani szczególnej formy ani treści. Stanowi on pokwitowanie
wykonanych przez strony umowy wzajemnych świadczeń ze skutkiem wygaśnięcia
zobowiązań w zaspokojonej części, a w przypadku części niezaspokojonych
stanowi podstawę dokonania rozliczeń. Wobec niezakończenia przez wykonawcę
W. K. robót objętych umową, sposób końcowego rozliczenia przewidziany w § 6
umowy stron nie był możliwy, a strony zgodnie zaakceptowały rozliczenie
zrealizowanej części umowy na podstawie protokołu poinwentaryzacyjnego.
Jeżeli zatem z protokołu tego wynika, że wykonawca nie otrzymał za
wykonane w ramach realizacji całej umowy roboty - wynagrodzenia tylko w kwocie
32,02 zł, co strony umowy potwierdziły własnymi podpisami, to nie wiadomo jakie
dodatkowe rozliczenia i oświadczenia winny się w dokumencie tym znajdować.
Nie jest uzasadniona uwaga Sądu Apelacyjnego, że przy sporządzeniu protokołu
poinwentaryzacyjnego strona powodowa nie brała udziału. Wszak nie było ku temu
żadnej podstawy i żadnego powodu. Protokół zawierał rozliczenie wykonanych
przez strony umowy o roboty budowlane zobowiązań, w tym także w części, przy
wykonywaniu której W. K. posłużył się podwykonawcą jakim była powodowa
spółka. Nie dawało jej to żadnych uprawnień do uczestniczenia w rozliczaniach
stron umowy o roboty budowlane, tym bardzie, że jak to ustaliły sądy obu instancji,
pozwana Gmina nie wiedziała o zawarciu umów między W. K. a powódką.
Jak wyżej podniesiono, w wyniku tego rozliczenia pozwana Gmina nie miała
w stosunku do wykonawcy nadpłaty podlegającej zwrotowi na podstawie art. 410
k.c. i art. 455 k.c. (nota bene ten ostatni przepis stanowiący tylko o terminie
wykonania zobowiązań nie stanowi podstawy dochodzenia zwrotu nienależnego
świadczenia). Gmina bowiem wykonując swe zobowiązanie, zgodnie z końcowym
rozliczeniem, nie świadczyła więcej niż powinna w ramach całej umowy. Jeżeli zaś
13
nadpłaciła wynagrodzenie za wykonanie któregoś z etapów umowy, to nie oznacza
to, że świadczyła nienależnie w rozumieniu art. 410 k.c., jeśli ostatecznie, po
rozliczeniu robót wykonanych w ramach wszystkich etapów umowy i wypłaconego
już wykonawcy wynagrodzenia, okaże się, że wynagrodzenie to stanowi umówioną
zapłatę za całość zrealizowanych prac. Tylko w przypadku, gdyby po końcowym
rozliczeniu umowy okazało się, że inwestor zapłacił wyższe wynagrodzenie od
umówionego, czy też należnego wykonawcy w związku ze stanem i wartością
wykonanych robót, inwestorowi przysługiwałoby roszczenie o zwrot nadpłaconego
świadczenia, gdyż świadczył więcej niż był zobowiązany.
Zgodnie z powołanymi orzeczeniami Sądu Najwyższego nie można
częściowego rozliczenia robót dokonywanego po oddaniu części robót
w rozumieniu art. 654 k.c. traktować jako wygaśnięcia zobowiązania w tej części.
Przyjmowanie kolejnych części budynku (obiektu budowlanego) nie ma charakteru
ostatecznego, z tego względu, że zawsze konieczna jest późniejsza ocena całego,
gotowego już rezultatu robót budowlanych. Zapłata wynagrodzenia za roboty
budowlane ma zawsze charakter świadczenia jednorazowego, a więc także wtedy,
gdy jego zapłata następuje częściami, w związku z przyjmowaniem kolejnych
części robót budowlanych. Redakcja art. 654 k.c. wskazuje, że przepis ten reguluje
zagadnienie finansowania robót w toku i nie chodzi w nim o odbiór kwitujący
wykonawcę z odpowiedniej części robót ze skutkiem wygaśnięcia w tej części
zobowiązania, a chodzi o potwierdzenie przez inwestora faktu ukończenia
pewnego zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej części
wynagrodzenia. Nie rozlicza natomiast stron z odpowiedniej części robót ze
skutkiem w postaci wygaśnięcia tej części ich zobowiązań i nie pozbawia je
możliwości całościowego rozliczenia robót po oddaniu całości obiektu przez
wykonawcę i przyjęciu go przez inwestora. Nie można zatem uznać, że wobec
zapłacenia przez pozwaną faktur częściowych, tę część robót należy uznać
za rozliczoną.
Podnieść wszak należy, że zgodnie z § 6 umowy o roboty budowalne
z 21 września 2009 r. rozliczenie przedmiotu zamówienia miało nastąpić na
podstawie wykonanych i odebranych robót potwierdzonych protokołem odbioru
końcowego robót w terminie 14 dni od złożenia faktury z protokołem odbioru
14
końcowego robót. Już chociażby to postanowienie umowne świadczy o tym, że
strony nie traktowały rozliczenia częściowego jako definitywnego. Takie bowiem
miało nastąpić dopiero po odbiorze całości prac i wystawieniu faktury końcowej.
Reasumując, jako zasadne należało uznać zarzuty skargi kasacyjnej
dotyczące naruszenia art. 509 § 1 k.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie,
polegające na przyjęciu, że doszło do skutecznego przelania wierzytelności
przyszłej, która powstała w związku z wykonaniem przez W. K. robót budowlanych
obejmujących również dostawę mebli przez powodową spółkę, za które to roboty
pozwana nie zapłaciła. Stanowisko Sądu Apelacyjnego w tym zakresie opierało się
na niewłaściwym zastosowaniu art. 410 i art. 455 k.c. Trafnie też zarzuciła
skarżąca, że zgodnie z art. 513 § 1 k.c. przysługiwały jej w stosunku do powódki
jako nabywcy wierzytelności przyszłej wszelkie zarzuty jakie posiadała wobec
zbywcy wierzytelności, w tym także zarzut niepowstania po jego stronie
wierzytelności będącej przedmiotem przelewu.
Z powyższych względów, uznając skargę kasacyjną za uzasadnioną, Sąd
Najwyższy na podstawie art. 39815
§ 1 k.p.c. oraz art. 108 § 2 w zw. z art. 39821
k.p.c. orzekł jak w sentencji.